Документы ТСН

Договор № 06-05

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
Договор № 06-05
г. Новосибирск
2019 г.
 
Товарищество собственников недвижимости «Дом №9/1» в лице Председателя правления Тырышкина Александра Ивановича, именуемого в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ООО «ПТК54» в лице директора Битель Дмитрия Ивановича, с другой стороны, именуемого в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
1. Предмет договора
 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить устройство кровли дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, д. 9/1 согласно смете №25 (Приложение №1) и Технического задания (Приложение №2).
1.2.Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. Доставка и подъем осуществляются силами Подрядчика.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения аванса согласно п. 3.1 настоящего договора. Сроки выполнения работ могут сдвигаться в связи с неблагоприятными погодными условиями.

2. Права и обязанности сторон.
 
2.1.Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора согласно смете № 25 (Приложение №1).
2.2.Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 3 календарных дней с момента получения аванса согласно п. .3.1 настоящего договора.
2.3.Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
2.4. Подрядчик обязуется назначить ответственного представителя, с указанием должности, для контроля и надзора за ходом выполнения работ (Приложение №3).
2.5. Подрядчик обязуется, обеспечить возможность контроля Заказчика за ходом и качеством выполняемых работ.
2.6. Подрядчик обязуется участвовать в оперативных производственных совещаниях, совместно с Заказчиком.
2.7.Гарантийный срок на материалы 10 лет (Десять лет) с момента подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.
2.8.Гарантийный срок на работы 5 лет (Пять лет) с момента подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.
2.9. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае задержки Подрядчиком срока начала выполнения работ или окончательных сроков выполнения работ на 10 (десять) календарных дней и более.
2.10. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
2.11 .Общая стоимость работ по настоящему договору, включая стоимость материалов, составляет: 95 770 руб.00 коп. (Девяносто пять тысяч семьсот семьдесят рублей, 00 копеек), НДС не предусмотрен в связи с применением Подрядчиком упрощённой системы налогообложения.
2.12. Установленная п. 2.11 общая стоимость работ является твердой и не подлежит изменению.

3. Порядок принятия результатов работ.
 
3.1. Заказчик производит предоплату на счет Подрядчика, в размере 30 % от стоимости сметы, в размере 28 731 рублей 00 копеек (Двадцать восемь тысяч семьсот тридцать один рубль 00 копеек).
3.2. Остальная сумма в размере 67 039 рублей 00 копеек (Шестьдесят семь тысяч тридцать девять рублей 00 копеек) перечисляется на счет Подрядчика в течение 20 (Двадцати) дней после подписания Акта приёма-передачи выполненных работ.
3.3. При завершении работ по настоящему договору Подрядчик и Заказчик совместно проверяют качество выполненных работ и подписывают акт приема-передачи. Со стороны Заказчика проверку качества выполненных работ и подписание акта осуществляют -Шабалин В.М., Плотников Ю.В., Кирьяков М.Н. Утверждение акта осуществляет Тырышкин А.И.
3.4. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение 5 (пяти) дней с момента извещения об окончании работ.
3.5. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

4. Ответственность сторон.
 
4.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
4.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик обязан выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.
4.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в процессе приемки работ и при эксплуатации объекта. Ненадлежащим выполнением работ применительно к настоящему пункту стороны считают несоответствие выполненных работ требованиям, установленным настоящим договором.
4.4.Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществляли контроль и надзор за их выполнением или осуществляли контроль за выполнением работ ненадлежащим образом.
4.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить сумму оплаты за выполненные Подрядчиком работы на сумму неустойки, убытков, а также на сумму стоимости некачественных работ, материалов, направив Подрядчику уведомление о проведении соответствующего зачёта встречных однородных требований, а также приостановить исполнение своих обязательств по договору на сроки выставления рекламаций (претензий), получения ответа на них от Подрядчика.
4.6.При нарушении согласованных сроков устранения недостатков работ более чем на 5 (пять) дней, Заказчик вправе устранить недостатки работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Заказчик вправе удержать из денежных средств, подлежащих выплате Подрядчику расходы, понесенные им в связи с устранением недостатков выполненных работ.

5. Форс-мажор.
 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
 
6. Срок действия договора
 
6.1. Данный договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.
 
7. Порядок разрешения споров
 
.7.1. Спор, возникший между сторонами по условиям настоящего договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии (требования).
7.2. Стороны соглашаются с тем, что кредитор вправе направить должнику претензию в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в п. 10.1 настоящего договора.
 
8. Изменение условий договора
 
8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут, или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме при участии обеих сторон.
 
9. Прочие условия договора
 
9.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.
9.2. Настоящий договор составлен на 2-х листах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

ЮЛ.Подрядчик:
ООО «ПТК 54»
ИНН/КПП 5407952330/540701001 ОГРН 1165476068845 Юр.Адрес: 630007,г.Новосибирск, ул. Фабричная, д. 39, офис 203 р/с40702810761150000810 в Филиал «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР», г. Новосибирск к/с 30101810450040000845 БИК 045004845 Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Директор ООО «ПТК54»

10.2.Заказчик:
Товарищество собственников недвижимости «Дом №9/1» ИНН/КПП 5407481762/540701001 ОГРН 1125476211365 Ддрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, д.9/1 СПЕЦСЧЕТ 40705810944050000617 Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск к/с 30101810500000000641 БИК 045004641 адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Председатель правления ТСН «Дом №9/1»
Тырышкин А.И.
 
 
 
Смета №25
ул. Владимировский спуск, д. 9/1
ремонт мягкой кровли

Номер

Номер

единичной

расценки

Наименование работа и затрат Ед. измерения Выполнено работ
По порядку

позиции

по смете

Количество Цена за ед. руб. Всего
1 Монтаж Унифлекс ЭКП м2 55 230 12650
2 Монтаж Унифлекс ЭПП м2 45 230 10350
3 Подъем материала шт 1 2500 2500
4 Транспортные расходы ч 3,5 1000 3500
5 Монтаж\демонтаж металлических примыканий мп 24 150 3600
6 Замена воронки шт 1 3500 3500
7 Монтаж оцинкованных сливов мп 6 200 1200
8 Ремонт стяжки до 50 мм м2 42 180 7560
9 Грунтовка стяжки праймером м2 42 50 2100
10 Монтаж Унифлекс ЭКП примыкания м2 25 250 6250
Итого работы 53210
Спецификация материалов
1 Унифлекс ЭКП броня м2 90 199 17910
2 Унифлекс ЭПП м2 50 178 8900
3 Газ л 100 30 3000
4 Слив оцинкованный шт 6 300 1800
5

Стяжка

кг 375 12 4500
6 Воронка ПВХ шт 1 3300 3300
7 Переходник ПВХ шт 1 1200 1200
8 Праймер битумный кг 10 120 1200
9 Комплект крепежа шт 1 750 750
10 Итого материалы 42560
Всего по смете 95770

 

Техническое задание
на ремонт кровли жилого дома по адресу:
г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, д.9/1
 

№ п/п Наименование работ и затрат Единица измерения Объем выполнения
1 2 3 4
2
Комплекс работ по устройству кровель из
наплавляемых рулонных материалов для
зданий шириной от 12м до 24м
м2 100
3 Ремонт сливных воронок (сливы) шт 6
4 Монтаж/демонтаж металлических примыканий. мп 24
5
Устройство примыканий рулонных кровель
к стенам и парапетам высотой до 500мм
м2 25
6 Ремонт стяжки до 50 мм м2 42

 
Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

Унифлекс ЭКП (верхний слой) Наплавляемый кровельный материал с

крупнозернистой посыпкой основа полиэстер, верхняя сторона серый сланец, нижняя сторона пленка.

Тип покрытия :верх-серый сланец, низ-пленка
Масса 1м2 материала (+- 0.251-4.95 кг Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении не менее 500/350Н
Водопоглошение в течение 24ч не более 1% по массе
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,00Шпа абсолютная
Толщина (+-0.11- 3.8 мм
Температура гибкости на брусе R=25mm не Btfitiie -20 градусов С
Теплостойкость не менее 95 градусов С
Размер рулона 10x1 м

Унифлекс ЭПП Наплавляемый кровельный и изоляционный материал

основа полиэстер, верхняя сторона пленка, нижняя сторона пленка.

Тип покрытия: верх-пленка, низ-пленка
Масса 1м2 материала (+- 0.251- 3,85 кг Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 500/350 Н
Водопоглошение в течение 24 ч не более 1% по массе
Водонепрониццаемость в течение 2ч при давлении не менее 0,2Мпа абсолютная
Толщина (+- 0.1 V 2.8 мм
Температура гибкости на 6DVce R=25 мм не выше -20 градусов С
Теплостойкость не менее 95 градусов С
Размер рулона 10x1 м
 
СОГЛАСОВАНО:
Общество с ограниченной ответственностью «ПТК54»

(ООО «ПТК54»)
 
ПРИКАЗ
 
2019
№ 1
 

О возложении обязанностей по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.
В целях обеспечения соблюдения норм и правил по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
Возложить обязанности по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности, а также для контроля и надзора за ходом выполнения работ на объекте расположенного по адресу: г.
Новосибирск, ул. Владимировский спуск, д .9/1 ( Договор N° 06-05 « »_2019 г.) на
мастера-бригадира Буйнова Романа Викторовича.
 

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ТСЖ "Дом№9/1" ул. Владимировский спуск 9/1 © 2019

Search